Пример включения в РНП добросовестного поставщика

Перед Новым годом между образовательным учреждением и подрядчиком был заключен контракт на строительно-монтажные работы. Заказчик просил закончить работы побыстрее. Его сотрудники вмешивались, корректировали каждый этап и давали новые рекомендации. По свежим полам со стяжкой, которые нельзя было трогать, ходили сотрудники и студенты.

Поставщик был готов выплатить штраф за просрочку, но хотел все сделать качественно. Однако заказчик требовал сдать работу до Нового года в любом случае. В итоге полы не успели высохнуть, а заказчик вызвал технадзор, не уведомив об этом заблаговременно исполнителя. На залитом полу были выявлены погрешности. Заказчик уведомил о расторжении контракта и перед Новым годом состоялось заседание ФАС.

🔧 Со слов подрядчика, работы были выполнены, весь материал закуплен, и по договору, даже с учетом погрешностей, ему должны были выплатить деньги. Но его включили в РНП. Сейчас исполнитель отстаивает свои права в арбитражном суде.

Но ситуация в компании следующая: включение в реестр полностью заблокировало работу. Из-за этого деятельность по компании полностью приостановлена. В штате был тендерный отдел, расходы на него были значительные. С частными организациями работать компания может, но с ними все не так однозначно, как с госзаказчиками. Они сразу указывают конкретные требования. Кроме того, даже частные физ. лица проверяют компании через РНП, чтобы не работать с недобросовестными организациями.

Что делать поставщику при угрозе РНП?